Форма оплаты по договору. Образец (Примерный). Договор поставки товара (с оплатой товара по частям) Передача и принятие товара
В условиях передачи денег за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги необходимо отразить следующие сведения:
- Валюта (можно установить и , согласно Общероссийскому классификатору валют ИСО 4217 003-97, но при этом нужно зафиксировать порядок пересчета в рубли для осуществления платежей).
- Форма перевода (безналичный или наличный).
- Пени и в случае ненадлежащего исполнения обязательств (Решение ФАС России от 12.07.2016 по делу № ВП-348/16, Письма Минэконом от 10.03.2016 № ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 № ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 № Д28и-2829).
- Момент выполнения обязанности по оплате (списание суммы со счета заказчика или поступление денег на счет поставщика).
Можно выделить несколько вариантов оплаты:
- Единовременная (ст. 486, 735, 746, 781 ГК РФ) — производится только после выполнения поставщиком своих обязанностей. В договоре необходимо установить, какой документ подтверждает факт исполнения обязательств, и от даты его подписания установить срок перечисления денег ( , акт сдачи, акт приема-передачи и др., согласно ч. 7 ст. 94).
- Предоплата, или (ст. 487, 711, 781 ГК РФ) — до того, как участник исполнит свои обязательства. Аванс может быть полным (100 % от цены) или частичным, когда окончательный расчет осуществляется после исполнения обязанностей по договору. 44-ФЗ не содержит каких-либо особых требований к авансовым платежам. Однако в отдельных нормативных правовых актах могут предусматриваться ограничения в отношении аванса. Заказчику необходимо внимательно изучить Постановления Правительства, субъекта РФ или муниципалитета, раскрывающие особенности исполнения бюджета соответствующего уровня. К примеру, по государственным контрактам на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту предоплата не может превышать 30 % (п. 42 Постановления № 1551). Есть ли аванс, его размер и сроки выплаты необходимо указать в договоре.
- Расчет по завершению отдельных этапов выполнения работы, оказания услуг (ст. 311, 421, 711, 781 ГК РФ). Стороны могут предусмотреть условие о выплатах частями. В договоре следует указать период исполнения каждого этапа, размер платежа по ним и дату окончательного выполнения обязательств и расчета.
Сроки оплаты
44-ФЗ запрещает слишком продолжительный период оплаты. Это сделано, чтобы обеспечить конкуренцию и не допустить ограничение числа участников закупки. Определяя порядок расчетов, заказчик обязан соблюдать требования ч. 8 ст. 30 и ч. 13.1 ст. 34, согласно которым этот период не должен составлять более 30 дней с даты подписания документов о . А если в закупке могут участвовать только , — не более 15 рабочих дней. Заказчик вправе не включать такое условие в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 34.
Изменение сроков оплаты по контракту 44-ФЗ является изменением его существенных условий. Такое допустимо только в определенных случаях, мы рассказывали о них в статье .
Можно только уменьшать установленный законом период.
Даже просчитав наперед срок действия контракта по 44-ФЗ, в силу тех или иных причин возможно изменение сроков по контракту по 44-ФЗ, которое, в свою очередь, ведет к новому периоду исполнения обязательств по контракту.
Ответственность
Отсутствие в договоре порядка и сроков расчета является нарушением ч. 13 ст. 34. Должностное лицо заказчика, которое утвердило документацию с нарушением, можно привлечь к административной ответственности в виде в размере 3000 рублей на основании ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
Если должностное лицо впервые нарушает порядок и сроки оплаты по контракту или обязательства по авансированию, то его могут оштрафовать в размере от 30 000 до 50 000 рублей. За повторное нарушение его могут дисквалифицировать на срок от одного года до двух лет.
с оплатой по частям в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по .
1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.
2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.
2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующее оборудование и сооружения, принадлежащие Подрядчику.
2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.
2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.2.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
2.2.6. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие техническим характеристикам, изложенным в Технических требованиях и Технических заданиях на проектирование.
2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами, и определенными в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены определяются на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью соответствующих Дополнений.
3.2. Заказчик оплачивает % стоимости работ в течение банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оставшиеся % от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.
6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Подрядчик организует и обеспечивает в срок до «»2019 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Москва" " 2013 г. ЗАО "ЕТегро Текнолоджис", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Изумрудова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________ , действующего на основании __________________________, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование (далее по тексту настоящего Договора - "товар"), а Покупатель - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2.Наименование, количество и цена товара согласована сторонами в Спецификации - (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 1.3.Производителем оборудования зарегистрированных торговых марок "Hyperion", "Factor", "Avelion" является ЗАО "ЕТегро Текнолоджис". 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 2.1. Срок поставки товара составляет 10 (десять) рабочих дней, с даты поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, в соответствии, с п. 4.2. настоящего Договора, если иное не указано в Спецификации. В случае если в Спецификации указан иной срок, согласованный сторонами, сроком Поставки считается срок, указанный в Спецификации. Под сроком поставки понимается срок отгрузки товара на условиях самовывоза (п.2.3.1.) В случае доставки товара на склад Покупателя (п.2.3.2., п.2.3.3), срок доставки увеличивается на: 2.1.1. Три рабочих дня, в случае доставки в пределах г. Москвы. 2.1.2. Установленный транспортной компанией срок доставки плюс три рабочих дня, в случае доставки в регионы РФ транспортной компанией. 2.2. Поставщик направляет в адрес Покупателя уведомление по электронной почте о готовности оборудования к поставке, после чего Стороны согласовывают порядок поставки товара. 2.3. Поставка оборудования может осуществляться по согласованию сторон одним из следующих способов: 2.3.1. Отгрузка со склада Поставщика (самовывоз) по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2 стр.12-13-14. Отгрузка осуществляется с 10-00 до 17-00 в рабочие дни. 2.3.2. Доставка автотранспортом Поставщика на склад Покупателя, в пределах г. Москвы. В этом случае дата и время доставки согласовываются сторонами дополнительно. 2.3.3. Доставка транспортной компанией на склад Покупателя в регион РФ, по письменной Заявке покупателя. 2.4. Оборудование поставляется Поставщиком в стандартной упаковке Производителя. Заполненный Гарантийный талон находиться внутри упаковки. 2.5. Право собственности на поставленное оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания транспортной накладной или товаросопроводительных документов. 3.КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации (ГОСТ Р). 3.2. Сертификаты на поставляемое оборудование доступны для скачивания на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/company/certificates 3.3. Гарантия на поставленное оборудование предоставляется Производителем оборудования. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) года с даты поставки оборудования. Под гарантийными обязательствами понимается бесплатный ремонт и/или замена Поставщиком продукции или ее компонента с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами. 3.4. Гарантия не распространяется на дефекты, повреждения и неисправности, возникшие при нарушении Покупателем правил обслуживания, хранения и эксплуатации оборудования (в том числе несанкционированных модернизации и ремонта), а также возникшие вследствие преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и воздействия иных посторонних факторов. 3.5. Условия, порядок гарантийного обслуживания и список сервисных центров доступны на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/support 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору оборудования составляет () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - () рубля и указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 4.2. Оплата поставляемого оборудования осуществляется путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в следующем порядке: 4.2.1.Авансовый платеж в размере 70% от стоимости оборудования, определённой в п. 4.1. настоящего Договора и Приложения № 1 к настоящему Договору, а именно () рублей 00 копеек, в срок ________, с даты выставления счета. 4.2.2. Последующая оплата в размере 30% от стоимости оборудования, а именно () рублей 00 копеек течение 3 (трех) банковских дней с даты отгрузки Поставщиком товара по настоящему Договору. 4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за их ненадлежащее исполнение, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Досудебный порядок урегулирования является обязательным. 5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.3. В случае просрочки сроков оплаты оборудования Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.4.Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в письменном виде. Сторона, не выполнившая данное требование не освобождается от ответственности. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. 7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.3. Настоящий Договор и все связанные с ним Документы, переданные сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, если не вызывает затруднение прочтение текстов подготовленных таким способом документов, четко видны оттиски печати и подписи уполномоченных представителей сторон. Стороны обязуются предоставить соответствующие оригиналы указанных документов в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи документов посредством факсимильной связи. 8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик: ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" Юридический адрес: 111141, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Фактический адрес: 111524, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Банковские реквизиты: ИНН 7720529520 КПП 772001001 Банковские реквизиты: р/сч. 40702810120100001444 в "ТКБ" (ЗАО) г. Москва к/сч 30101810800000000388 БИК 044525388 тел. +74953800288 Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/О.В. Изумрудов/ Покупатель: Юридический адрес: Фактический адрес: Банковские реквизиты: ИНН/КПП Банковские реквизиты В БИК К/с Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/ / Приложение № 1 к Договору поставки № от 2013 г. Спецификация № 1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование: п/пНаименование оборудованияЕд. изм.Кол-во Цена в руб. с НДС Сумма в руб. с НДС1.шт.Итого: В том числе НДС 18 %: Всего к оплате: () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - . Сводная таблица характеристик сервисных программ: Гарантийный план ETcare 3 years Standart (Стандартная гарантия 3 год)Включает: * Приём и регистрацию обращений, идентификацию отказов и поддержку пользователей - по телефону, факсу или электронной почте. * Приоритетное обслуживание на территории сервисного центра (СЦ) - диагностика отказов оборудования, ремонт, тестирование. * Время восстановления системы: 21 рабочий день. * Окно обслуживания: по рабочим дням с 10:00 до 19:00. * Ремонт/замена неисправных компонентов, проведение функциональных проверочных тестов. ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:ПРОДАВЕЦ:Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. / Генеральный директор " " ____________________ / / Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. /
ДОГОВОР N ____
купли-продажи товара
(краткий; оплата частями, с условием о возможности расчета
неденежными средствами)
г. _______________
"__"_________ ____ г.
Именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить продукцию (товар), наименование, качество, количество и ассортимент которой устанавливаются в отпускном документе (накладной, спецификации), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Передача продукции производится на складе Продавца в течение ___ дней с момента заключения настоящего договора. Доставка продукции осуществляется Покупателем за свой счет.
2. Покупатель производит оплату за продукцию в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), не позднее ___ дней после заключения договора. Оставшаяся часть стоимости продукции в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), уплачивается не позднее ___ дней после получения продукции, моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате продукции считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3. При отказе Покупателя от продукции или за просрочку оплаты продукции Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере __% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4. При отказе Продавца от исполнения обязательств по настоящему договору Продавец обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, полученную по договору, а также уплатить неустойку в размере ___________________________.
5. Общая сумма договора, в том числе НДС (________%), составляет
__________ (_____________________________) рублей. По согласованию сторон в
счет оплаты товара может быть передано ____________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать товар или имущество)
6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
Сторона, попавшая под влияние указанных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее ______ календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
7. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ___________.
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу; договор действует до ______________.
ДОГОВОР No. _____
поставки товара
(с
оплатой товара по частям)
Г. _______________
"___"_________ ____ г.
_________________________________________, именуем__ в
дальнейшем
"Поставщик", в лице
_________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с
одной стороны,
и
____________________________________________, именуем__ в
дальнейшем
"Покупатель", в лице
________________________________________________,
действующего на основании _________________________, с
другой стороны,
(далее - "стороны")
заключили настоящий договор (далее -
"Договор") о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется
передать, а Покупатель принять и оплатить
товар в количестве, качестве, номенклатуре
(ассортименте) в соответствии со
спецификациями (накладными), являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставщик
гарантирует, что качество поставляемого
товара соответствует требованиям
стандартов и технических условий,
установленных в РФ, товар маркирован в
соответствии с установленными для данного
вида товаров стандартами и техническими
условиями, а также иными требованиями,
предъявляемыми к указанным товарам для
реализации их в оптовой и розничной
торговле на территории РФ.
2.2. На все
виды поставленного товара Поставщик
предоставляет Покупателю правильно
оформленные сертификаты и / или приложения
к товарораспорядительным документам,
содержащие сведения о сертификации (номер
сертификата, срок его действия, орган, его
выдавший), а также другие документы,
подтверждающие качество товара и его
соответствие требованиям законодательства
РФ. Вышеуказанные документы
предоставляются Покупателю при заключении
Договора или передаче товара.
2.3.
Количество товара должно точно
соответствовать количеству, указанному в
товарораспорядительных документах.
Маркировка товара должна обеспечивать
полную и однозначную идентификацию каждой
единицы товара при его приемке и
последующей продаже.
2.4. Приемка товара
по количеству и качеству производится при
подписании сторонами акта приемки-передачи
(накладной).
2.5. Гарантийный срок указан
на упаковке товара или в гарантийном
талоне.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1.
Товар поставляется Покупателю партиями по
ценам, наименованию, в количестве и
ассортименте, соответствующих указанному в
накладных (спецификациях). Периодичность
поставок партий товара в течение срока
действия настоящего Договора, количество и
ассортимент каждой партии определяются по
письменному согласованию сторон с учетом
потребностей Покупателя и наличия на
складе Поставщика необходимого товара.
3.2. Поставка товара на склад Покупателя
осуществляется в течение ______ (______) дней за
счет Поставщика и его средствами. По
желанию Покупателя поставка может
осуществляться на условиях самовывоза за
счет Покупателя.
3.3. Поставщик обязан
укомплектовать каждую партию товара
следующими документами:
1)
сертификатами соответствия, выданными
уполномоченными организациями;
2)
техническими паспортами;
3)
инструкциями по эксплуатации на русском
языке;
4) гарантийными талонами;
5)
счетами-фактурами (с указанием номера ГТД и
страны происхождения товара);
6) иными
документами в соответствии со ст. 456 ГК РФ.
3.4. В случае, когда при визуальном осмотре
и подсчете товара в процессе его
приема-передачи будут обнаружены брак и /
или недостача товара, Покупатель обязан
немедленно сделать отметки об этом в
накладной и / или акте приемки-передачи, а
также составить в 2-х экземплярах акт о
браке / недостаче.
3.5. Поставщик вправе
засчитать стоимость бракованного и / или
недостаточного товара в счет оплаты
последующего заказа при наличии правильно
и своевременно оформленного акта о браке /
недостаче путем вычета суммы акта о браке /
недостаче из общей суммы (цены)
последующего заказа Покупателя.
4.
ПЕРЕХОД СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА
4.1. Право
собственности и риск случайной гибели или
порчи товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента поступления денежных
средств на счет Поставщика от Покупателя в
оплату товара.
4.2. Покупатель имеет
право распоряжаться товаром по своему
усмотрению до момента оплаты товара
Поставщику с момента его поступления.
5.
ЦЕНА ТОВАРА
5.1. Цена товара
устанавливается в валюте РФ и указывается в
накладных (спецификациях), являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Изменение цен на поставленный товар
возможно только по взаимному письменному
соглашению сторон.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Покупатель обязуется оплатить товар в
следующем порядке:
- ___% от стоимости
партии товара - в течение _______ дней со дня
подписания спецификации;
- ___% от
стоимости партии товара - в течение _______
дней со дня подписания спецификации;
- в
течение ______ (_______) дней со дня получения
товара.
7. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ,
ЗАМЕНА ТОВАРА
7.1. Товар, возвращенный
Покупателю потребителем в связи с
удовлетворением Покупателем требований
потребителей в соответствии с Законом "О
защите прав потребителей", подлежит
принятию Поставщиком и замене на
аналогичный товар или обмену на другой
товар равной стоимости.
7.2. Поставщик
обязан принять и заменить товар, имеющий
скрытые недостатки, обнаруженные в
процессе предпродажной подготовки товара.
Некачественный товар подлежит возврату и
замене на кондиционный товар. Сроки
возврата и замены товара определяются по
согласованию сторон.
7.3. Поставщик
принимает от Покупателя возвращаемый
товар, указанный в п.п. 7.1, 7.2 настоящего
Договора, сопроводительная документация
которого включает:
1) накладную
Покупателя на возвращаемый товар;
2)
доверенность;
3) заявление на имя
Покупателя, подписанное потребителем
собственноручно;
4) ксерокопию
кассового чека, подтверждающего продажу
товара потребителю;
5) ксерокопию
товарной накладной, подтверждающей
передачу товара потребителю.
7.4.
Покупатель обязан за свой счет и своими
средствами осуществить доставку
возвращаемого товара, указанного в п.п. 7.1, 7.2
настоящего Договора, на склад Поставщика.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.
Покупатель обязан принять и оплатить товар
согласно условиям настоящего Договора.
8.2. Поставщик обязан:
- передать
Покупателю товар на условиях настоящего
Договора;
- обеспечить Покупателя
документами, указанными в п. 3.3 настоящего
Договора;
- принять от Покупателя товар,
имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в
процессе предпродажной подготовки товара,
и заменить его на аналогичный товар или
возвратить Покупателю уплаченную за товар
денежную сумму в течение ___________ банковских
дней с момента предъявления Покупателем
требования о замене;
- принять от
Покупателя товар, возвращенный Покупателю
потребителями в течение гарантийного
срока, согласно Закону "О защите прав
потребителей", и заменить его на товар
надлежащего качества или возвратить
Покупателю уплаченную за товар денежную
сумму в течение _____ (__________) календарных дней
с момента предъявления Покупателем
требования о замене.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
9.1. Поставщик несет
ответственность за качество передаваемого
товара, подлинность сертификатов
соответствия и гигиенических заключений на
товар.
9.2. В случае взыскания
контролирующими организациями с
Покупателя штрафных санкций по причинам,
связанным с неисполнением и / или
ненадлежащим исполнением Поставщиком
условий п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора,
Поставщик обязан компенсировать
Покупателю все возникшие или могущие
возникнуть в связи с этим расходы по
предъявлении Покупателем копии
постановления о наложении штрафных
санкций.
9.3. Покупатель обязан
своевременно уведомить Поставщика о
предъявлении контролирующими
организациями претензий к Покупателю или о
взыскании с Покупателя штрафных санкций по
причинам, связанным с неисполнением и / или
ненадлежащим исполнением Поставщиком
условий п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, и
по требованию Поставщика обеспечить его
представительство перед контролирующими
организациями в целях снятия претензий,
уменьшения или отмены штрафных санкций с
Покупателя.
9.4. Поставщик несет
ответственность за все возможные убытки и
расходы, понесенные Покупателем, связанные
с ненадлежащим заполнением или
незаполнением в соответствии с
требованиями законодательства первичной
бухгалтерской документации, связанной с
продажей товара.
9.5. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение абз. 3 и 4 п. 8.2
настоящего Договора Поставщик обязан
уплатить Покупателю неустойку (пеню) в
размере _____% от стоимости товара
ненадлежащего качества за каждый день
просрочки, но не более ____% (_________
процентов).
9.6. Покупатель обязан
уплатить Поставщику неустойку (пеню) за
задержку исполнения условий п. 6.1
настоящего Договора в размере ____% (________)
процентов) от суммы просроченного платежа,
но не более ___% (_________ процентов).
9.7.
Покупатель обязан возместить убытки
Поставщика, возникшие в результате
ненадлежащего исполнения Покупателем
настоящего Договора.
9.8. В случае
нарушения Покупателем сроков и порядка
оплаты товара Поставщик вправе в
одностороннем порядке перевести
Покупателя на условия отгрузки товара по
предоплате.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из сторон
настоящего Договора не несет
ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
10.2. Документ, выданный
соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
10.3. Сторона,
которая не исполняет своего обязательства
вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону
о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Если одна из сторон
сочтет, что ввиду несоблюдения договорных
обязательств или ненадлежащего их
исполнения другой стороной возникают
препятствия к дальнейшему исполнению
Договора, то она обязана отправить
письменное сообщение другой стороне, в
котором указываются причины, побуждающие к
расторжению Договора.
11.2. Сторона,
получившая такое сообщение, обязана в
течение ____ (_______) дней изложить в письменной
форме свои позиции и предложения. Если,
исходя из обусловленных позиций стороны,
нельзя надеяться на устранение возникших
трудностей, либо если исполнение Договора
нельзя продолжить в течение ____ (______________)
дней, то обе стороны вправе расторгнуть
Договор в течение ___ дней со дня письменного
уведомления, указанного в п. 11.1.
11.3. В
случае расторжения Договора по основаниям
предшествующих пунктов настоящей статьи
стороны обязаны рассчитаться по своим
обязательствам, возникшим до дня
расторжения Договора.
11.4. При
расторжении Договора Поставщик и
Покупатель имеют право на возмещение
расходов и упущенной выгоды по общим
правилам.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все
споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров,
а при недостижении согласия - в арбитражном
суде в соответствии с правилами о
подведомственности и подсудности.
13.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий
Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до _____________________ года
включительно.
14. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К
ДОГОВОРУ
14.1. Изменения и дополнения к
Договору совершаются только в письменной
форме в виде приложений к настоящему
Договору и подлежат подписанию обеими
сторонами. Приложения к настоящему
Договору являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Договор
составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
15.2. Во всем остальном,
что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
16. АДРЕСА И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Покупатель:
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:
Покупатель:
_______________________
_________________________
М.П.
М.П.