Корректировка псд. Договор на корректировку проектной документации и рабочей документации
Специалисты проектной мастерской Спецраздел в кратчайшие сроки выполнят корректировку проектной документации любого уровня сложности.
Корректировка необходима в случае изменения технического задания на разработку проектной документации, изменение планировочных, конструктивных решений, назначения зданий, высотности, площадей и т.д.
Есть много факторов, которые можно принять во внимание, но есть три наиболее важных. Во-первых, это оценка проекта. В вашем бизнесе часы работы по классификации проектов могут быть разными. Однако, в целом, чем больше размер проекта, тем больше вам нужно приспособить его к структуре и форме, которые вы хотите в процессе управления проектами.
Если руководитель проекта очень опытен, вы можете позволить ему управлять более крупными проектами с меньшей строгостью или, по крайней мере, до более высокого уровня управления проектами, усилия. Третий фактор - сложность и критичность проекта. Или вы хотите иметь возможность управлять 500-часовым проектом, как если бы это был небольшой проект, потому что раньше вы делали подобные проекты, и поэтому он кажется низким.
В отдельных случаях корректировка проектно-сметной документации назначается государственными надзорными органами для устранения несоответствий актуальным нормам. Кроме того, её целью может быть минимизация расходов, ликвидация обнаруженных ошибок и сокращение сроков строительства.
Наша проектная группа готова выполнить как корректировку проекта целиком, так и корректировку отдельных разделов проектной документации. Например, заказчиком было принято решение об устройстве дополнительной котельной, а проектом было предусмотрено устройство теплоснабжения от городской сети.
Существует много способов выполнить проект. Хотя классическая каскадная модель может использоваться для всех проектов, она не всегда является лучшей моделью для всех проектов. В зависимости от характеристик проекта другие модели жизненного цикла могут быть более эффективными. В следующих описаниях дается руководство по наилучшему решению для модели жизненного цикла и моделей, которые будут использоваться для проекта.
Это конкретная модель для разработки специализированного программного обеспечения. Проект будет несколько сложным, так как для полного развития приложения потребуется несколько циклов. Бывают случаи, когда выбор программного обеспечения или поставщика является частью более крупного проекта. В этом случае все действия по выбору поставщика будут добавлены в другую каскадную модель. Это жизненный цикл по умолчанию для всех проектов, если только один из проектов специализированные модели более уместны. Эта начальная модель включает в себя анализ, затем разработку, построение, тестирование и реализацию последовательностей, которая используется при изменении существующего решения и предполагает, что многие проектные решения уже сделаны Теперь новое задание должно быть интегрировано в уже существующее решение. Если настройка очень важна, возможно, что итеративная модель разработки может быть использована. В противном случае улучшения обычно выполняются с помощью каскадной модели. Версии. Эта модель используется, когда вы уверены, что имеете определенное количество изменений в наборе в целом, и это обычно происходит, когда у вас есть ряд улучшений. Шаблон версий позволяет вам выбрать определенный набор улучшения, которые должны быть реализованы, одновременно работать над всеми, а затем реализовать полный набор улучшений сразу. Приложение 3 Библиотека моделей для модели версии программного обеспечения. Исследования и разработки. Этот шаблон используется при поиске определенных типов решений. Проект может быть прекращен при завершении поиска или при переходе на этап разработки. Этап развития используется для создания краткосрочного решения, которое просто, если решение является жизнеспособным. Деятельность упрощается, и решение будет доведено до окончательного предложения. Итеративная модель. . Вы купили или приобрели более старый дом?
Для успешного прохождения такого проекта в органах экспертизы необходимо дополнить проектную документацию разделами: сокращение санитарно-защитной зоны (проект сокращения СЗЗ), выполнить корректировку раздела перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМ ООС), откорректировать мероприятия по пожарной безопасности (МОПБ), разработать раздел промышленная безопасность и т.д.
Какие шаги вы ожидаете от создания закона? Первый шаг в существующем здании - выяснить, как выглядит здание. Из каких материалов построено. Эти предпосылки для будущего проектирования модификаций зданий определяются из общей конструкции здания или из зондов в конструкциях. Из фокуса создаются чертежи текущего состояния всех этажей, включая строительство и виды.
По опыту мы знаем, что иногда это «грязная» работа, когда мы ползаем по старым подвалам, пыльной почве или проезжаем по старым каналам, но детальный фокус абсолютно необходим для строительного проекта. Большая часть фокуса дополняется фото-документацией деталей и т.д.
Корректировка проектной документации может быть выполнена как в проектируемом объекте, так и в проекте, прошедшем государственную/негосударственную экспертизу проектной документации. Во втором случае потребуется повторное прохождение проектной документации.
Специалисты нашей проектной мастерской имеют большой опыт во внесении корректировок в проектную документацию. Они тщательно изучат существующие планы, проанализируют масштабы работ и выполнят поставленную задачу в течение минимального времени, что поможет избежать существенных отклонений от графика строительства. Кроме того, сотрудники компании «Спецраздел» могут выполнить поиск дополнительных ошибок и отклонений от норм, чтобы определить необходимость корректировки проектной документации перед согласованием. Благодаря этому заказчик существенно сократит непродуктивные потери времени и материальные затраты.
Поэтому мы не будем разрушать контент здесь. Так много для проекта в целом и может остаться там. Проект новой конструкции, полностью состоящей из новых материалов, не может быть применен к проекту строительных модификаций. Мы не можем простить цитирование истинного приговора неназванным профессором, который готовился к строительству одного из нас. «Построить сарай на зеленом лугу можно каждый рывок, перестроить питомник в курятник, хочет какой-то эрудиции!».
Для строительных модификаций существующее здание пересекает существующее пространство с новыми старыми структурами, соединяющимися с новыми. Такое решение уже требует определенного опыта и знаний. Предварительным условием для построения образования является подготовка к этим ситуациям, но опыт иногда представляет собой нечто большее, чем урок школьных скамей.
Для расчета стоимости и сроков выполнения вам необходимо обратиться к специалистам проектной мастерской Спецраздел для уточнения потребности, параметров и вида работ. Обработка и расчет заявки составляет не более 2-х часов в рабочее время. Квалификация наших сотрудников позволяет делать расчеты максимально прозрачными и информативными для быстрого принятия решения наших клиентов.
Узнайте, какой опыт имеет конструкторское бюро с аналогичной конструкцией. С самого начала проконсультируйтесь с вашими идеями с выбранным дизайнером. Если дизайнер рекомендует делать «пару отверстий в стене» или страну вокруг здания, не отклоняйте ее как ненужные усилия.
Если идея вашей мечты побеждает по рекомендации дизайнера, это может быть не в ваших интересах. Стоимость проекта может быть определена двумя способами. Цена может быть определена на основе почасовой ставки. Однако такая оценка имеет свои недостатки и в значительной степени зависит от опыта обеих сторон. Такая процедура скорее используется для выполнения авторского надзора или технического надзора за зданием.
Если мы Вам не ответили в течение 2-х часов, мы Вам гарантируем 10% скидку от полной стоимости работ. Для этого просим вас написать на
ДОГОВОР № ________
Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по договору или этапам согласно Календарного плана Работ (Приложение) осуществляется сопроводительными документами “Исполнителя” (письмами и накладными).
Метод стоимости является обычным способом. Он вычитает сумму вознаграждения от стоимости строительства. Целесообразно заглядывать в производительность и плату камеры. Не бойтесь, что первый будет стоить строительства очень высоко. Эта сумма включает в себя работу от первого обсуждения и передачу дома. Честь далее разделяется на отдельные этапы работы, и они даются в процентах от общей суммы. Реальная цена ниже.
Тем не менее, стоимость модификаций зданий может быть выше, чем для новых зданий. Этот факт отражен в описанной выше сложности и отражается процессорами схемы вознаграждения при увеличении цены проекта на процентные пункты. Цена не включает авторский надзор, технический надзор, сертификат энергоэффективности и т.д.
4.2. По завершению работы “Исполнитель” представляет “Заказчику” акт сдачи-приемки выполненных работ.
“Заказчик” в течение 60 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работы обязан направить “Исполнителю” подписанный акт или мотивированный отказ.
4.3. В случае мотивированного отказа “Заказчика” от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и исправлений и сроков их выполнения. Предельный срок исправлений и доработок - 30 календарных дней. При обнаружении «Заказчиком» или органом Государственной экспертизы отступлений проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и другой технической документации от требований Задания на корректировку проектной документации и рабочей документации, нормативных технических документов, допущенных по вине «Исполнителя», «Исполнитель» по письменному требованию «Заказчика» безвозмездно выполняет корректировку проектной документации и рабочей документации и, при необходимости, производит дополнительные изыскательские работы в установленные «Заказчиком» сроки, а также возмещает “Заказчику” причиненные убытки.
Остерегайтесь подозрительно дешевых проектов. Если дизайнер предлагает цену на строительство очень низко, ясно, что он не знает о рисках, связанных с проектом. Вопрос в том, кто производит такие проекты. Большинство людей, которые зарабатывают только на этом мероприятии, являются свежими выпускниками без свидетельства о сертификации и опыте. Очевидно, что цена выкупается за вычетом опыта, сроки доставки неизвестны, а гарантия полностью расплывчата.
Также очень часто случается, что только часть документации, например, детали здания, и необходимость отдельно оплачивать дополнительные детали. Такое конструкторское бюро обычно следует за лозунгом: «Если у меня есть клиент в моих руках, он будет продолжать сотрудничать».
В случае не устранения указанных недостатков (исправлений и доработок) в установленный “Заказчиком” срок “Исполнитель” уплачивает “Заказчику” неустойку в соответствии с п.6.2. настоящего договора.
4.4. «Исполнитель» в течение 5-ти календарных дней после получения подписанного без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ предъявляет счет-фактуру по форме, соответствующей требованиям налогового законодательства РФ.
В литературе иногда упоминается термин «Стоимость безопасной документации». Это цена, при которой документация не может быть обработана в хорошем качестве, и можно предположить, что в ней отсутствуют некоторые юридические требования. В нашей практике мы также встретились с так называемой экзаменационной работой. «Сделайте некоторые предложения, чтобы выбрать, тогда мы решаем!». Настоящий профессиональный дизайнер не присоединится к игре. Вы когда-нибудь пытались играть в такую игру в магазине или где-нибудь еще?
Четко определите, что вы хотите от дизайнера. Приведем варианты возможного решения проектной документации в формулировке закона. Каждый профессиональный проект должен предоставить вам проект контрактной цены для проекта. Принцип всегда применяется по закону, окончательная цена не может быть изменена более чем на 10%.
4.5. В случае досрочного выполнения работ “Исполнитель” вправе досрочно предоставить “Заказчику” выполненные работы, а “Заказчик” принять работы и оплатить согласно п. п.3.1, 3.4 и 3.5 настоящего договора.
4.6. Если в течение 60 дней после направления акта сдачи-приемки “Заказчику”, подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ не поступил к “Исполнителю”, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному “Исполнителем” одностороннему акту сдачи-приемки работ, о чем дается соответствующее письменное уведомление “Заказчику”.
В случае корректировок на строительство они оценивают стоимость вложенных средств, он требует большой практики. Если такой оценке не предшествует опрос здания. Даже с опытным дизайнером рассчитывайте на колебание и большое рассеяние. Опрос теперь может показать, что включает строительство, и указать этот номер.
То, что является абсолютно решающим в определении цены строительных модификаций, - это проект строительства. Мы не будем ошеломлены тем фактом, что фиксирование цен немного мерцает в темноте. Частично предполагается, что конструктивные модификации всегда могут быть отменены. Например, обнаружив что-то в здании, которое пропустило разведку.
4.7. В обязательном порядке сумма «командировочных расходов » включается в общую стоимость договора и предъявляется с актами сдачи-приемки работ. Предъявляются Исполнителем к оплате суточные в размере 250 рублей на основании подтверждающих документов фактического нахождения работников Исполнителя в командировке, наем жилья не более 700 рублей в сутки для гостиниц или общежитий, не принадлежащих трансгаз Ухта».
Вы не избегаете территориального решения
Для строительных модификаций мы рекомендуем, всегда рассчитывать на финансовый резерв. Нет ничего ужасного, как строительство, без видения его завершения. В действующем законодательстве о строительстве введено так называемое территориальное решение об изменении конструкции и изменении влияния строительства на землепользование. Этот факт касается только строительных изменений существующих зданий. Это большое изменение по сравнению со старым правовым регулированием, и иногда это удивительно для строителей.
Выполненные работы по инженерным изысканиям подтверждаются исполнительными сметами, отчетами, материалами инженерных изысканий, актами.
Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.2. “Заказчик” обязуется:
5.2.1. Передать “Исполнителю” необходимые для выполнения работы исходные данные в течении 30 календарных дней после получения письменного запроса “Исполнителя”, который последний направляет в адрес “Заказчика” в течении 5 календарных дней после подписания Сторонами настоящего Договора.
Если вы увеличиваете здание или меняете здание в этом районе, вам необходимо получить такое решение о зонировании. Вторая часть предложения «Изменение влияния здания на землепользование» уже является широкой концепцией, которая лучше объясняется примерами, где этот тип территориального решения будет необходим.
Пример. Если у вас есть большой гараж в доме, вы решили перестроить его в небольшой мастерской по ремонту автомобилей, изменив его новое использование в окрестностях. У вас есть магазин и вы решили изменить его на ночной бар. Вы предполагаете, что вы заменяете один вид бизнеса другим.
5.2.2. Принять и оплатить выполненную Работу в порядке, предусмотренном статьями 3 и 4 настоящего договора.
5.2.3. Оказать содействие “Исполнителю” в выполнении Работ по договору в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре.
5.2.4. Возместить “Исполнителю” согласованные с “Заказчиком” дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных, выдачи дополнительных технических условий в процессе выполнения работ “Исполнителем”. В этом случае “Заказчик” согласовывает “Исполнителю” перенос сроков выдачи документации и оплату дополнительных работ путем подписания дополнительного соглашения.
Противоположное верно, у всех разные особенности, разные часы работы, офис здания заказывает разрешение территориального решения. Во втором примере вы должны добавить, что вы воспользуетесь возможностью подать запрос на изменение в использовании здания, а орган строительства выдает решение о высадке.
Если вы хотите перестроить любое здание, обратитесь к дизайнеру или в офис здания для получения разрешения. В большинстве случаев решение о землепользовании связано с процессом строительства, и нет необходимости составлять документацию для территориального судопроизводства отдельно.
Изменения исходных данных оформляются дополнительным Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации.
5.3. “Исполнитель” обязуется:
5.3.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с действующими нормативными актами и Заданием на корректировку проектной документации и рабочей документации в установленные договором сроки.
5.3.2. Незамедлительно информировать “Заказчика” и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для “Заказчика” последствий выполнения проектно-изыскательских работ в полном соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и рабочей документации.
5.3.3. Передать “Заказчику” готовую проектную документацию, рабочую документацию, результаты изысканий, другую техническую документацию количестве 11 (Одиннадцать) экземпляров на бумажных носителях и 2 (Два) экземпляра документации на CD-R дисках, а также оригиналы положительного заключения Главгосэкспертизы. “Исполнитель” не вправе передавать техническую документацию и результаты работ по договору третьим лицам без письменного согласия “Заказчика”.
5.3.4. В случае корректировки проектных решений, в соответствии с ними должны быть откорректированы все материалы, входящие в состав проектной документации, в т. ч. материалы отвода и рекультивации земель.
Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору “Исполнитель” и “Заказчик” несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются гл. 37 ГК РФ.
6.2. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или Работы в целом согласно календарному плану работ, нарушение сроков устранения недостатков “Исполнитель” уплачивает “Заказчику” неустойку в размере 0,5% цены этапа или Работы в целом за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора. Последующее индексирование стоимости невыполненных работ при этом не производится.
За нарушение “Заказчиком” срока оплаты, согласно пп. 3.1, 3.4 и 3.5 настоящего Договора, уже принятой и неоплаченной работы “Исполнитель” вправе взыскать неустойку в размере 0,02% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной работы.
6.3. В случае полного или частичного невыполнения договора одной из сторон виновная сторона обязана полностью возместить понесенные при этом убытки другой стороне.
6.4. “Исполнитель” несет ответственность за ненадлежащее составление проектной, рабочей и другой технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта в период гарантийного срока в течение двух лет, созданного на основе проектной и другой технической документации и данных изыскательских работ.
“Исполнитель” несет ответственность и компенсирует “Заказчику” убытки при невозможности достижения предусмотренных в проектной документации показателей к моменту ввода Объекта в эксплуатацию в установленные сроки, а также если данные показатели ухудшились по вине “Исполнителя” в период гарантийного срока эксплуатации Объекта в течение двух лет с момента ввода Объекта.
6.5. “Исполнитель” несет полную ответственность за действия или упущения субподрядных проектных (изыскательских) организаций и консультантов (физических лиц), привлекаемых им, как за свои собственные.
6.6. Споры по изменению, расторжению и исполнению договора рассматриваются сторонами путем переговоров, в случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
6.7. Стороны обязуются не разглашать и не публиковать сведений, касающихся хода и результатов работы по настоящему договору без согласия другой стороны. Если при исполнении своих обязательств по договору, сторона получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе способных к правовой охране, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией осуществляется на основании Соглашения о конфиденциальности.
6.8. Если в процессе строительства Объекта будут выявлены ошибки в проектной или рабочей документации, “Исполнитель” обязан своими средствами и за свой счет в кратчайший срок откорректировать соответствующую документацию, уплатить “Заказчику” неустойку в размере 10% от стоимости корректировки проектно документации и рабочей документации, возместить “Заказчику” затраты и ущерб, связанные с переделкой строительно-монтажных работ и простоями, возникших по вине “Исполнителя”.
6.9. Санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков (ущерба), подлежат начислению (выплате, взысканию) только на основании вступившего в силу решения суда либо письменных соглашений Сторон о признании сумм должником.
6.10. В случае образования задолженности “Заказчика” перед “Исполнителем”, последний обязуется не переуступать права требования исполнения всех обязательств по настоящему договору третьим лицам без согласия «Заказчика». В случае нарушения настоящего соглашения об уступке требование является недействительным и не влечет никаких правовых последствий.
6.11. Ответственные за исполнение договора:
От “Заказчика” - Начальник технического отдела Лисанский. (8821 __
От “Исполнителя” - тел. (____) ________
должность, Ф. И.О. полностью код номер
Статья 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия. Отнесение произошедших событий к категории обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться документами, выданными органами государственной власти, местного самоуправления или другими компетентными органами.
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.5. В случае если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны встретятся для определения дальнейших взаимоотношений .
Статья 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по итогам конкурса и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
8.2. “Исполнитель” при необходимости по письменному согласованию с “Заказчиком” осуществляет авторский надзор за реализацией Проекта и включает затраты по авторскому надзору согласно сметы в стоимость данного договора.
8.3. Привлечение субподрядных проектных (изыскательских) организаций “Исполнителем” осуществляется по письменному согласованию с “Заказчиком” с предоставлением информационной карты на субподрядчика. При этом “Исполнитель” несет ответственность за действия субподрядной организации, как за свои собственные.
8.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
8.5. “Исполнитель” несет ответственность за соблюдение своим персоналом при выполнении работ на объектах “Заказчика” законодательства РФ об охране труда и промышленной безопасности, требований правил, норм и инструкций по охране труда и пожарной безопасности , в т. ч. за безопасные условия и охрану труда своих работников. Допуск “Исполнителя” на объекты “Заказчика” осуществляется согласно СТО 60.30.09 «Порядок допуска и организации безопасного производства работ сторонних (специализированных) организаций на объектах ООО “Газпром трансгаз Ухта”.
8.6. Стороны вправе предусмотреть при заключении договора (при необходимости) затраты на согласование проектной документации в контролирующих органах, отвод земель, проведение экспертиз в необходимых объемах.
8.7. “Исполнитель”, в случае необходимости удешевления или сокращения сроков реализации Проекта, при обращении “Заказчика”, независимо от окончания срока действия договора, производит согласования изменений в проектной документации, если они не влекут за собой необходимость выполнения ее корректировки. В противном случае, корректировка документации осуществляется по дополнительному соглашению к договору.
8.8. Выполненная по настоящему договору документация является собственностью “Заказчика” и используется по его усмотрению. Моментом перехода права собственности на созданную документацию считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Статья 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон. Дополнения и изменения и расторжение оформляются дополнительным соглашением, подписанным Сторонами. При возражении о расторжении договора или неполучении ответа в течение 20 дней спор разрешается в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9.2. “Заказчик” имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с “Исполнителем” в следующих случаях:
В связи с обстоятельствами непреодолимой силы;
Задержка “Исполнителем” начала проектирования более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от “Заказчика”;
Прекращение строительства в целом по решению Инвестора или государственных органов;
Нарушение “Исполнителем” условий договора, ведущих к снижению качества работ без компенсации понесенных им затрат;
Аннулирование лицензий на проектирование, издание нормативно-правовых актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие “Исполнителя” права на выполнение Работ.
9.3. Письменное уведомление о расторжении договора направляется Исполнителю за 14 дней до намеченной даты расторжения с заказным письмом с уведомлением.
9.4. При расторжении договора “Исполнитель” передает фактические результаты Работы по акту “Заказчику”, который оплачивает “Исполнителю” стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно согласно исполнительной смете на выполненный объем работ.
9.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы “Исполнитель” должен приостановить работу и поставить об этом в известность “Заказчика” в 5-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. В случае нецелесообразности дальнейшего проведения работ стороны расторгают договор в соответствии с п.9.1. настоящего договора.
Статья 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
10.1. Срок действия договора:
Начало - дата подписания договора по итогам конкурса
Окончание - выдача документации “Исполнителем” в срок до 31.12.2010г., а в части оплаты – до полного выполнения обязательств “Заказчиком”.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. К настоящему договору прилагаются:
1. Задание на корректировку проектной документации и рабочей документации
(приложение №1);
2. Календарный план работ (Приложение);
3. Сводная смета (Приложение).
10.4. Адреса и расчетные счета сторон:
Заказчик:
трансгаз Ухта»
Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д.39/2
ООО "Газпром трансгаз Ухта"
_________________________
(ФИО лица, уполномоченного подписывать договор)
__________________
"_____"_____________ 20__г.
"______"_______________20__г.
Приложение
к договору №______
от «___»___________20__г.
КАЛЕНДАРНЫЙ План РАБОТ
Наименование объекта: Комплекс общежитий квартирного типа в пос. Приводино Архангельской обл. III очередь строительства I пусковой комплекс 18 кв. жилой дом / Наименование работ по договору или основные этапы его выполнения | Срок выполнения (день, месяц, год) | Расчетная Цена работ |
ЭТАПЫ РАБОТ Корректировка разделов проектной и рабочей документации (п.10 Задания): · Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка ", · Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства ", · Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды ", · “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны . Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” (ИТМ ГОЧС), 1. корректировка сметной документации (п.10 Задания) в соответствии с: · «Рекомендациями по определению часовой заработной платой для рабочих и машинистов подрядных и субподрядных организаций» согласованные Членом правления, начальником Департамента инвестиций и строительства от 01.01.2001г. и начальником Департамента по управлению персонала от 01.01.2001г. 2. корректировка сметной документации в ресурсном методе в текущих ценах на момент корректировки проектной и рабочей документации (п.10 Задания), 3. корректировка сводного сметного расчета (п.10 Задания) на строительство объекта на предмет: | начало ― с даты подписания договора окончание ― IV квартал 2010 года. | |
|
5. корректировка раздела «Энергосбережение» (п.10 Задания), 7. разработка дополнительных разделов согласно Постановления Правительства РФ №87 от 01.01.01г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (п.6 Задания): 8. выполнение демонстрационных вариантов исполнения фасадов выполненных в цвете (п.23 Задания), 9. разработка Декларации пожарной безопасности (п.17 Задания), 10. разработка дополнительно нескольких вариантов внешней отделки наружных стен и кровли здания (п.7 Задания); 11. разработка сметной документации на объекты общественного и вспомогательного назначения (п.10 Задания). 12. разработка перечня оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), поставляемого Заказчиком (п.10 Задания). 13. разработка смет и комплекта рабочей документации на строительство наружных сетей (п.10 Задания); 14. получение необходимых согласований, в т. ч.: | ||
Итого: | ||
НДС-18% | ||
Всего с НДС: |
Приложение
к договору №______
от «___»___________20__г.
Сводная смета
Наименование работ (объекта) и стадия проектирования:
Выполнение корректировки проектной документации и рабочей документации по объекту «Комплекс общежитий квартирного типа в пос. Приводино Архангельской обл. III очередь строительства I пусковой комплекс 18 кв. жилой дом»
Наименование проектной организации | |||||
Наименование организации заказчика | ООО "Газпром трансгаз Ухта", (УОРРиС) |
||||
Виды работ/ Этапы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | ||||
изыскательских | проектных | всего | |||
ЭТАПЫ РАБОТ 4. корректировка разделов проектной и рабочей документации (п.10 Задания): · Раздел 1 "Пояснительная записка", · Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", · Раздел 3 "Архитектурные решения", · Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения", · Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства", · Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", · "Охрана окружающей среды при строительстве", · “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” (ИТМ ГОЧС), 5. корректировка сметной документации (п.10 Задания) в соответствии с: · «Приказом № 000 от 01.01.01г. «О мерах по оптимизации затрат Общества в 2010 году»; · «Порядком определения сметной стоимости строительства объектов согласованный начальником Департамента стратегического развития 09.10.2009г.; · «Рекомендациями по определению часовой заработной платой для рабочих и машинистов подрядных и субподрядных организаций» согласованные Членом правления, начальником Департамента инвестиций и строительства от 01.01.2001г. и начальником Департамента по управлению персонала от 01.01.2001г. 6. корректировка сметной документации в ресурсном методе в текущих ценах на момент корректировки проектной и рабочей документации (п.10 Задания), 7. корректировка сводного сметного расчета (п.10 Задания) на строительство объекта на предмет: · выделения стоимости материалов поставки Заказчика; · в части учета затрат на проведение пуско-наладочных работ оборудования «в холостую» и «под нагрузкой», согласно МДС 81-35.2004 и МДС 81-40.2006; · выделения стоимости материалов и оборудования поставки Заказчика. 8. корректировка раздела «Энергосбережение» (п.10 Задания), 9. доработка конкурсной документации (п.10 Задания), 10. разработка дополнительных разделов согласно Постановления Правительства РФ №87 от 01.01.01г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (п.6 Задания): · Раздел 5 “Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений”, · Раздел 6 "Проект организации строительства", · Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", · Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". 15. выполнение демонстрационных вариантов исполнения фасадов выполненных в цвете (п.23 Задания), 16. разработка Декларации пожарной безопасности (п.17 Задания), 17. разработка дополнительно нескольких вариантов внешней отделки наружных стен и кровли здания (п.7 Задания); 18. разработка сметной документации на объекты общественного и вспомогательного назначения (п.10 Задания). 19. разработка перечня оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), поставляемого Заказчиком (п.10 Задания). 20. разработка смет и комплекта рабочей документации на строительство наружных сетей (п.10 Задания); 21. получение необходимых согласований, в т. ч.: · согласование решений фасадов с главным архитектором МО и Заказчиком (п.7 Задания); · согласование конструктивной схемы и планов этажей с Заказчиком (п.12 Задания). · согласование откорректированной проектной, рабочей и дополнительной документации с производственными отделами трансгаз Ухта» (п.9 Задания); · согласование материалов отвода земель с заинтересованными землепользователями (п.10 Задания); · получение положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза РФ» (п.10 Задания). | (предварит.) | ||||
стоимость 11-ти экземпляров проектно-сметной документации на бумажных носителях (п.25 Задания) стоимость смет и комплекта рабочей документации на строительство наружных инженерных сетей в 6 экз. на бумажных носителях (п.10 Задания) | |||||
стоимость 3-х экземпляров проектно-сметной документации на электронных носителях (п.25 Задания) | |||||
Командировочные расходы (предварительно) | (предварит.) | ||||
Итого: | |||||
Кроме того НДС 18% | |||||
Всего с НДС: | |||||
ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК | ||||
____________________________ Наименование контрагента | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | ||||
______________________________ ФИО лица, уполномоченного подписывать договор | __________________ | ||||
"_____"_____________ 200__г. | "______"_______________200__г. | ||||